Abrindo a decisão
Jurisprudência de mais de 70 tribunais, com o link oficial.
Jurisprudência de mais de 70 tribunais, com o link oficial.
Abrindo a decisão
TJPA · Acórdão
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por CONSTRUTORA HABITARE EIRELI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação contra a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP. A apelante pleiteia o reembolso de despesas com administração e vigilância da obra após o término da vigência contratual, bem como indenização pela ausência de reajustes em medições pagas com atraso. Sustenta que a Administração Pública reconheceu a continuidade dos serviços e que a recusa de pagamento caracteriza enriquecimento ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao reembolso das despesas suportadas pela empresa após a vigência contratual, sob alegação de continuidade dos serviços por solicitação da Administração; e (ii) estabelecer se a construtora tem direito à indenização pela ausência de reajustes nos boletins de medição pagos com atraso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato administrativo foi formalmente encerrado em 02 de dezembro de 2013, conforme Termo de Encerramento, não havendo termo aditivo que prorrogasse sua vigência de forma expressa, nos termos do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 4. Os documentos apresentados pela apelante são apenas pareceres técnicos opinativos, que não vinculam a Administração Pública na tomada de decisão sobre a prorrogação contratual. 5. O pagamento de boletins de medição durante a vigência contratual foi realizado sem ressalvas, não havendo prova de saldo remanescente a ser recebido pela construtora. 6. Não há comprovação nos autos de que a empresa manteve o canteiro de obras ou que tenha arcado com custos adicionais após o encerramento do contrato, inviabilizando o pedido de reembolso. 7. A alegação de enriquecimento ilícito da Administração não se sustenta, pois não há evidência de obrigação legal ou contratual que justifique os pagamentos pleiteados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prorrogação de contrato administrativo exige termo aditivo formal. 2. Encerrado o contrato administrativo, extingue-se a obrigação da Administração de efetuar pagamentos à contratada, salvo comprovação de aditivo ou de execução de serviços formalmente autorizada. 3. Pareceres técnicos não vinculam a Administração Pública na decisão sobre prorrogação contratual, salvo disposição legal em sentido contrário.
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
Crie a conta para ler o inteiro teor aqui, ou veja no tribunal.
2ª Turma de Direito Público · TJPA
Composição: José Maria Teixeira do Rosário; Luiz Gonzaga da Costa Neto; Luzia Nadja Guimarães Nascimento; Mairton Marques Carneiro; Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha (convocado).
Secretaria: Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado - UPJ - (91) 3205-3008 ( [email protected])
Sustentação oral: inscrição no Plenário Virtual/sessão pela secretaria do órgão, na forma do RITJPA e da Resolução de julgamento virtual; julgamento por videoconferência disponível (institucional/Sessoes-de-Julgamento).
Pauta e calendário de sessões · fonte: TJPA · Todos os órgãos do TJPA
Gabinete da Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento
Órgão julgador da decisão ligado à composição publicada pelo tribunal pelo nome (sem acento, com o ordinal como número e sem o código da frente, como "T5 - ") ou, sem nome igual, pelo órgão cujo nome contém todas as palavras, com os mesmos números. Se mais de um órgão servir, ou nenhum, a composição não aparece. Gabinete ligado pelo tribunal e pelo nome do magistrado: o nome igual (sem acento) ou, se não houver, as palavras na mesma ordem e o mesmo último sobrenome. Se mais de um magistrado servir, o contato não aparece. Composição e contatos como o tribunal publica; a composição muda com o tempo e é a de hoje, não necessariamente a da data do julgamento.